商品房退房申请书
业主按揭购买商品房后，双方因故协议退房的，应办理退还购房款、注销按揭抵押登记以及商品房买卖预告登记，因此，商品房退房协议应就该等事宜妥为作出时空安排，明确双方权利义务，以积极促成退房工作高效、有序推进。下文为一则范本，供参考。--厦门v律师
出卖人(甲方)：厦门xxxxx房地产开发有限公司
买受人(乙方)：
身份证号码：
乙方于 年 月 日与甲方就位于***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的买卖签订了《商品房买卖合同》(编号03333)，根据福建省厦门市湖里区人民法院民事判决书(2009)湖民初字第3333号判决确定，双方签订的买卖合同已于 年 月 日解除，现双方就合同解除后的退房手续事宜达成如下协议：
一、甲方于本协议签署之日起三日内将伍佰万元人民币的款项直接转入以下账户，以提前清偿乙方按揭购买上述房产的贷款。甲方支付该笔款项系对(2009)湖民初字第3333号民事判决书的履行、为甲方退还乙方的购房款的一部分：
户名：柯先生
开户行：
账号：
二、在甲方履行本协议第一条所规定的义务后三日内，乙方应积极促成：
1、按揭银行提起注销上述房产按揭抵押登记申请，并经产权登记管理机关依法受理;
2、厦门市湖里区人民法院解除本案中涉案全部房产的查封措施，并经产权登记管理机关依法受理。
三、在***苑室(含1层上楼梯层及地下车库)房屋的按揭抵押登记注销后三日内，乙方协助甲方办理该房产买卖预告登记手续，并促成产权登记管理机关依法受理。
四、退房申请经产权登记管理机关受理当日，甲方按(2009)湖民初字第3333号民事判决书确定的金额向乙方结清应退还的购房款并支付违约金。
五、乙方逾期履行本协议项下义务的，应根据甲方已付款金额按照银行同期贷款利率向甲方承担违约金;甲方逾期履行本协议项下义务的，应根据应付款金额按照银行同期贷款利率向乙方承担违约金。
六、本协议书一式三份，甲、乙双方各执一份，厦门市房地产交易权籍登记中心一份。
甲方(盖章)： 乙方(签字)：
年月日 年月日
******有限责任公司：
本人于去年在贵公司购买一套商品房，位于**苑**幢**单元**房，建筑面积*****平方米，已经全部付款*****万人民币整。根据本人与贵公司签订的《商品房买卖合同》(合同编号：***字****号)，贵公司应于***年*月*日前交付该套商品房给我，现已逾期交房达***天，仍未能交房。依据合同中第九条第1种(2)方法规定“逾期超过30天，本人有权解除合同”。请您在收到该通知书起至15日内，根据该合同第九条第1种(2)方法规定给本人办理退房手续。望给予退房为盼，谢谢!
此致
退房人：*****
(本人联系电话：*********)
2009年*月*日
